Fiche d'une question ou interpellation

Emplois Contact

Question écrite concernant les travaux du parc Jan Sobieski à Laeken

de: Bianca Debaets
à: Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative (question n°1126)

Date de réception: 11/05/2022		Date de publication: 07/07/2022
Législature: 19/24	Session: 21/22	Date de réponse: 30/06/2022

Date	Intitulé de l'acte	de	Référence	page
31/05/2022	Recevable	Bureau élargi du Parlement

Question	D’après les riverains, les travaux du parc Jan Sobieski à Laeken seraient à l'arrêt depuis un certain temps déjà, entraînant de nombreux désagréments et détériorations dans le quartier. Selon le calendrier, ces travaux auraient déjà dû être finis entre-temps, mais depuis quelques semaines, les engins sont tout simplement abandonnés là, alors que plusieurs sentiers ont été éventrés et que le jardin du Fleuriste est également sens dessus dessous. De plus, les nombreuses barrières Nadar donnent non seulement une impression désagréable mais elles empêchent également l'accès au parc. C'est pourquoi je voudrais vous poser les questions suivantes : Pouvez-vous expliquer pourquoi les travaux du parc Jan Sobieski ne sont pas encore terminés? Quelles sont les raisons de ces retards? Comment les riverains ont-ils été informés de ces retards? Quelle nouvelle date de réception est-elle prévue pour ces travaux? Quels travaux concrets doivent-ils encore être réalisés? Pouvez-vous nous donner un relevé de tous les travaux qui ont été et qui sont réalisés dans le parc Sobieski? Quels délais et quels moyens ont-ils été et sont-ils prévus à cette fin? Quel est le coût de ces travaux? Quelle part est-elle financée par des moyens régionaux? Pouvez-vous en particulier expliquer comment la sécurité des visiteurs du parc et l'accessibilité du parc sont garanties pendant ces travaux? Y a-t-il déjà eu des incidents? En particulier, des cas de vandalisme ou de vol de matériaux de chantier ont-ils été constatés pendant ces travaux? Dans l’affirmative, pouvez-vous en dire plus?


Réponse	1) La rénovation de l’étang et des chemins de ce parc classé fait l’objet de toute l’attention de Bruxelles Environnement (BE). L’objectif étant de réaliser un projet exemplaire tant d’un point de vue de la biodiversité que de la mise en valeur du patrimoine architectural. Le projet prévoit entre autre la rénovation des chemins par un matériau semi-perméable qui respecte la philosophie de l’aménagement d’origine. Il était prévu de rénover les chemins avec un gravier inerte proche de l’aspect de la dolomie. Compte tenu des fortes pentes (plus de 15%), BE a voulu vérifier la durabilité de ce matériau avant sa mise en œuvre. Différents tests ont été réalisés sur place. Le résultat de ces tests n’étant pas concluant et la durabilité d’un chemin en gravier n’étant pas garantie, BE a prévu, en accord avec Urban, d’installer des pavés sciés en grès dans les pentes. Ces tests et modifications ont entrainé du retard. BE est maintenant en mesure de terminer le chantier. Un nouveau planning finalisé et détaillé a été affiché sur site pour informer les habitants. 2) L’aménagement de l’étang dans le parc Sobieski et du cours d’eau le Heyselbeek dans le parc Colonial est finalisé. BE va maintenant effectuer les plantations des zones humides et des berges. L’aménagement des chemins est également en cours. BE a demandé à l’entrepreneur de se concentrer sur les chemins situés au-dessus de l’entrée principale afin de pouvoir au plus vite rouvrir cette partie du parc et y accéder par le boulevard Sobieski (entrée principale du parc). La réouverture partielle est prévue avant les congés du bâtiment, le 8 juillet 2022. La fin du chantier est actuellement estimée au 1er octobre 2022. 3) Avec les années, le parc Sobieski a perdu une part importante de ses éléments paysagers. Le projet aborde le réaménagement de l'étang tant dans le renforcement de ses éléments d’origine et paysagers que dans la prise en compte de ses aspects environnementaux. Le projet comprend les travaux suivants : - Curage de l’étang et naturalisation de ses berges ; - Création d’une île ; - Mise à ciel ouvert du Heiselbeek dans le parc Colonial et restauration de la connexion entre les deux parcs par un forage dirigé ; - Création d’une entrée secondaire ; - Restauration des chemins et de la terrasse ; - Gestion des eaux de pluie du parc. Le projet est porté par Bruxelles Environnement. Le budget total est de 1.394.054 € TVAC. Le projet devait être finalisé en mai 2022. Suite aux modifications de revêtement des chemins, le projet a malheureusement pris un peu de retard (cf. supra). Comme précisé, l’objectif est de permettre aux usagers du parc d’accéder à celui-ci depuis l’avenue Sobieski avant les congés du bâtiment. D’autres travaux ont été réalisés récemment dans le parc Sobieski par BE, à savoir la rénovation des grilles, la rénovation de la plaine de jeux et l’installation d’une fontaine d’eau potable. 4) La zone de chantier a entièrement été sécurisée à l’aide de barrières Heras. Un plan de déviation a été préparé et affiché aux différentes entrées du parc afin de permettre aux usagers d’accéder à la partie haute du parc et aux parcs voisins (Parc colonial et Parc du fleuriste) pendant toute la durée du chantier. Aucun incident, acte de vandalisme ou vol n’est à déplorer.