Question écrite concernant le déménagement du centre d'accueil d'urgence La Porte d'Ulysse à Schaerbeek.
- de
- Céline Fremault
- à
- Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°520)
| Date de réception: 15/01/2021 | Date de publication: 02/04/2021 | ||
| Législature: 19/24 | Session: 20/21 | Date de réponse: 23/03/2021 | |
| Date | Intitulé de l'acte | de | Référence | page |
| 10/03/2021 | Recevable | p.m. |
| Question | La presse (La Capitale, 15/01/2021) nous apprenait que le déménagement du centre d’accueil d’urgence la Porte d’Ulysse qui accueille des migrants avait, comme prévu déménagé à Schaerbeek dans les anciens locaux de BeTV. J’aimerais vous poser plusieurs questions à ce propos : - L’article mentionne que le déménagement a eu lieu avec 6 mois de retard, pouvez-vous en expliquer les raisons ? - L’occupation du bâtiment – dont la mise en conformité a coûté plus de 500.000€ – était initialement prévue pour deux ans mais comme le retard est de 6 mois, elle ne sera plus que d’un an et demi. Pouvez-vous confirmer cela ? - Dans un an et demi, il faudra trouver une nouvelle solution d’accueil pour ce public. Un an et demi, c’est très court. Avez-vous déjà entamé des démarches en ce sens ? Si oui, pouvez-vous nous dévoiler les premières pistes ? - Enfin, l’article mentionne qu’en raison sanitaire, seules 320 places sur les 470 prévues sont effectives. Si les raisons sanitaires sont évidemment compréhensibles, je m’interroge sur les 150 places qui n’ont pu être créées. Pouvez-vous me rassurer sur le fait que ces personnes sont toutes bien accueillies dans un centre d’hébergement ? Si oui, lequel ? |
| Réponse | Conscient de la fragilité du tissu économique et social de la Région bruxelloise, le Gouvernement bruxellois s’est engagé, dans sa déclaration de politique générale, à lutter efficacement contre les inégalités et la pauvreté. Dans ce cadre, le Gouvernement soutient et accompagne l’asbl Bxl Refugees afin de lui permettre de réaliser ses missions d’assistance aux exilés, migrants, demandeurs d’asile, primo-arrivants et sans-papiers, dans le respect de l’individu et de ses choix. Contrainte de déménager du bâtiment Bluestar, rue du planeur 6, à Evere, occupé depuis décembre 2017, l’asbl a signé, au mois de mai 2020, pour une durée de 24 mois, une convention d’occupation du bâtiment Technomeiser, sis chaussée de Louvain, Schaerbeek. Cette durée impliquait le temps nécessaire à la réalisation des travaux d’aménagement pour l’établissement d’un centre d’hébergement. Principalement, la construction de douches, de cloisons de séparation (chambres/dortoirs), l’installation d’une cuisine professionnelle et l’aménagement de lieux de vie communs (réfectoires, etc.). Hormis, le temps prévu pour les travaux, il faut compter toutes les démarches entreprises au préalable liées soit aux contraintes administratives/juridiques soit à la situation sanitaire de la Région (la recherche des entrepreneurs, la demande de devis, le confinement et la fermeture de certains magasins, la pénurie de certains matériaux (Exp. Plexiglas vu la grande demande liée à la crise sanitaire)). En somme, le chantier s’est plusieurs fois arrêté à cause de la non-disponibilité des matériaux, et par conséquent les travaux dans le centre Technomeiser ont pris du retard, ce qui aura, malheureusement, un impact sur la durée de l’occupation du site. Comme vous l’avez souligné, un an et demi est court pour trouver un bâtiment adéquat, raison pour laquelle nous avons chargé, depuis quelques mois déjà, nos administrations, et en particulier Citydev, de la recherche d’un bâtiment qui pourra héberger les personnes concernées. À noter que Citydev a également été chargée de trouver les solutions les plus adéquates pour l’occupation temporaire du bâtiment actuellement occupé sur la chaussée de Louvain et est de ce fait parfaitement informée des contraintes et des difficultés programmatiques et temporelles de la recherche. Suivant le rétroplanning réaliste qui a été élaboré, des pistes sont recherchées pour l’accueil à moyen et à long terme des personnes hébergées dans le centre actuel. Il est encore prématuré de les exposer à ce stade, mais une piste à 2 implantations pourrait se dégager pour le long-terme, en fonction de ce que permettront les opportunités actuellement examinées. Concernant la Porte d’Ulysse, cette dernière tourne avec sa capacité maximale prévue, à savoir 347 places. Les personnes concernées par ce projet ont investi le site par petits groupes. Cette phase a duré du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021. Par contre, le chiffre de 470 personnes auquel vous faites référence est un chiffre annoncé par les pompiers, lors de leur visite de contrôle, comme capacité maximale potentielle du site. À noter que plusieurs réunions ont été organisées entre la Région bruxelloise, la commune et la zone de police Bruxelles-Nord afin de préparer l’arrivée du centre dans le quartier et faire en sorte que la cohabitation entre les personnes concernées et les riverains se passe au mieux. Ainsi, des toutes-boites ont été distribués et une réunion de quartier avec les habitants a été organisée. Les services de prévention et de police de proximité ont mis en place des espaces de concertation avec les habitants, les commerces et le monde associatif. En outre, la réunion de suivi qui a été organisée au mois de janvier a démontré l’intégration du centre dans le quartier. |